工程师造价条件，工程造价师的报考条件

一、工程造价师的报考条件

１、具有工程造价专业大学专科（或高等职业教育）学历，从事工程造价业务工作满５年；

２、具有土木建筑、水利、装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸大类大学专科（或高等职业教育）学历工程师造价条件学什么技能好，工程造价师的报考条件，从事工程造价业务工作满６年；

３、具有通过工程教育专业评估（认证）的工程管理、工程造价专业大学本科学历或学位，从事工程造价业务工作满４年；

４、具有工学、管理学、经济学门类大学本科学历或学位，从事工程造价业务工作满５年；

５、具有工学、管理学、经济学门类硕士学位或者第二学士学位，从事工程造价业务工作满３年；

６、具有工学、管理学、经济学门类博士学位，从事工程造价业务工作满１年；

７、具有其他专业相应学历或者学位的人员工程师造价条件，从事工程造价业务工作年限相应增加１年。

二、建设工程款受诉讼时效限制吗

因工程款产生纠纷的，向人民法院主张工程款时，受诉讼时间限制，诉讼时效一般是３年。

《中华人民共和国民法典》

第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

三、工程款纠纷的类型主要有以下几种

１、发包方拖欠工程款违约纠纷

这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠，主要表现为的发包方无力支付工程款；发包方有支付能力无故拖欠工程款。

２、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵，发包方事后不予承认分包合同的合法性，从而引起的纠纷。

３、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

这种纠纷主要表现为：承包方制作结算文件递交发包方，未取得递交结算文件的证据，发包方不予答复且事后不承认收到；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予答复；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

４、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

这种表现纠纷主要表现为：建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺，但由于建筑材料市场供求关系的影响，有时使得承包方转而采用合同外的其他建材，引起结算纠纷。

５、质保金纠纷

该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项，承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据，发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

６、合同瑕疵引发的工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

７、包含工期延误的工程款纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任，往往使案件变得较为复杂。

以上就是找法网小编为大家整理的关于工程造价师的报考条件的相关法律知识了。综上可知，工程造价师报考需要满足相对应的学历以及一定年限的工作经验等条件。如果您还有其他疑问，欢迎咨询找法网，我们会有专业的律师为您解答。

考造价工程师条件，造价工程师考试的学习方法

导语概要

小编在这里为您推荐成都优路教育，成都优路教育是知名品牌，**执教、通俗易懂、深受广大学员所欢迎。下面是小编整理的成都造价工程师报考试条件的一些资料，仅供参考。

课程介绍

成都优路教育简介

优路教育成立于2005年考造价工程师条件，造价工程师考试的学习方法，隶属于北京环球优路教育科技股份有限公司，经过十多年的发展学什么技能好，现已成为集互联网教学、面授教学、融合式教学、学习平台及应用研发、图书教材出版发行于一体的大型知识服务实体，已在全国30个省市自治区开设了近300家直营分校，1000余名行业优选专业课程研发人员及老师，是一家专注于建工、消安、医卫、教师、财经领域辅导培训的综合性教育服务机构。

优路教育先进教学方式

考点精讲：按照新教材章节顺序，逐步分析各章节的重难点情况考造价工程师条件，对其进行精细化的讲解，深度剖析出重要考点，详解考点的出题形式，对考试重难点内容做到心中有数。

章节习题：根据章节重难点情况及2020年预测考点，精选典型真题及高质量模拟题，配套精讲课程进行习题训练，集讲、练、测、评于一体，二次巩固所学，扎实自身基础。

课程优势

造价工程师考试的学习方法

检查疏漏并填补自己的知识空缺，经历过在一系习题练习之后，这时候就需要根据学员自己的做题效果来看一下自己对知识点的掌握情况，对于特别是重要的薄弱知识点，一定要加强学习，增加在这些知识点上学习时间，在考试之前掌握它，不要带着问题考试。

优路教育的四大优势

常见问题【Q&A】

优路教育建立以来，不断强化自有师资队伍建设，打造精美课程和教辅产品，为每位学员供给包含政策咨询、教学辅导、学习规划等在内的个性化 “一站式”服务，建立了完善的教育和工作循环发展服务体系。

预约学校参观